工程签证是干嘛的

工程签证，一般指在施工合同履行过程中，承发包双方根据原合同约定原则或行业惯例，双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明（业界一般以技术核定单和业务联系单的形式体现）。

相当于就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。

工程签证是什么情况需要签证

签证是甲方原因，造成乙方额外投入而进行索赔的依据，也是扩大工程利润的一个重要方法

一、签证的术语

施工过程中的工程签证，主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签证，如由于施工条件的变化或无法遇见的情况所引起工程量的变化。

1、由于建设单位原因，未按合同规定的时间和要求提供材料、场地、设备资料等造成施工企业的停工、窝工损失。

2、由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误等造成施工企业的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。

3、在施工过程中发生的由建设单位造成的停水停电，造成工程不能顺利进行，且时间较长，施工企业又无法安排停工而造成的经济损失。

4、在技措技改工程中，常遇到在施工过程中由于工作面过于狭小、作业超过一定高度，造成需要使用大型机具方可保证工程的顺利进行，施工企业在发生时应及时将现场实际条件和施工方案通告建设单位，并在征得建设单位同意后实施，此时施工企业应办理工程签证。

5、对于大检修工程、零星维修项目大都没有正规的施工图纸，往往在检修前由施工企业提出一套检修方案，检修完毕后办理工程签证，然后依据工程签证办理工程结算。此时工程签证工作尤其重要，直接关系到检修结算工作的顺利进行。

工程上的签证是什么

【建筑行业中的签证】即工程签证，是指工程承发包双方在施工过程中按合同约定或者施工惯例对支付各种费用、设计变更、顺延工期、造价调整、赔偿损失等所达成的双方意思表示一致的补充协议。

【签证的法律意义】2004年9月，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》，对工程签证的作了明确的规定，使工程签证有了法律的依据。该解释第19条规定：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。”

【作用】

1、建设工程项目一般投资大，建设周期长，不确定因素较多。在施工周期内材料设备价格变化较快，施工合同不可能对未来整个施工周期内可能发生的情况都作出预见和约定，施工图预算也不可能对整个施工期发生的费用都作出详尽的预测，而且在实际施工中，主客观条件的变化又会给整个施工过程带来许多不确定因素。有了工程签证，施工方可以及时调整施工方案，并通过签证得到业主对质量、价格以及工期等的重新认可。

2、低价中标是国际上通行的建设工程评标方法，面对日益激烈的市场竞争，许多施工企业为了承揽到工程，只得采取极力压价的办法。低价中标带来的后果往往使施工企业面临亏损的处境，企业必须作到“低中标，勤签证”，才能保证不可预见因素造成的成本增加。

什么是签证工程

施工措施费是在施工中发生的直接费，但是不构成工程实体的部分。

工程签证：主要是原预算没有的部分或者原预算有的但是工程量不清楚，需要 现场确认的，需要施工单位和建设单位（有的是监理方）现场代表就该部分进行记录的文本，你是做预算的吗，你可以去广联达的网站上去看看

做工程签证是什么意思

合同外现场实际增加的工程项目，需要现场证明数量或市场价格的！

一般按合同条件结算和取费，实际上很多签证是包干价的

工程签证是什么

1、熟悉合同计价条款；

2、熟悉合同变更、新增、签证范围及条件条款的要求；

3、签证原因清晰，计算公式详细，有相应的附件资料支持(如业主指令、监理通知、变更通知、工作联系单、洽商记录、会议纪要、相片、大样图、完工证明等)。

4、按合要求办理签证的流程办理，相关单位盖章及相关负责签字。

5、办理签证的同时，应附有签证工程的相应费用，要求确认增加或调整合同价。

工程签证谁做

表格制作是由施工方制作，并填写需要签证的内容，签字由技术负责人签字。监理栏应该有监理工程师和总监理工程师签字。还有一栏是由甲方现场负责人签字。

工程签证是干什么用的

是在竣工验收后。

施工现场工程签证是工程建设在施工期间的各种因素和条件发生变化情况的真实记录和证实。

有时间限制，注意看合同，一般情况下，直到本工程结算完毕应该都是有效的。

工程签证是谁来做的

不仅仅是

建设工程签证不仅仅是要甲方签证盖章,有的时候监理公司甲方施工方三方都要签字盖章,这样才具备法律效力,省得以后出现纠纷。所有涉及工程费用变更的都需要监理和建设单位现场管理人员的确认和盖章。乙方工程师、监理工程师、甲方工程师三方同时签字并盖章,才有效