一、什么是签证单？

签证单就是在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议，互相书面确认的签证即可成为工程结算增减工程造价的凭据。

是建设工程施工中，当发生变更或其他涉及费用事项时，甲乙双方就补偿乙方经济支出协商一致，并由方代表签字认可的书面文件。

二、什么是签证单？

签证单就是在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议，互相书面确认的签证即可成为工程结算增减工程造价的凭据。

是建设工程施工中，当发生变更或其他涉及费用事项时，甲乙双方就补偿乙方经济支出协商一致，并由方代表签字认可的书面文件。

三、什么是工程量签证单？

工程量签证单是：承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。

工程签证按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明 （注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反应者居多）。

通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议返清橘。

扩展资料

1、现场经济签证

（1）零星用工：施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。

（2）零星工程。

（3）临时设施增补项目。

（4）隐蔽工程签证。

（5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失：如停漏团水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。

（6）议价材料价格认价单：结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在施工前确定材料正神价格。

（7）其它需要签证的费用。

2、工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。

参考资料来源：百度百科——工程签证

工程签证是工程建设活动中一项极其重要的法律制度，无论是开发商，还是建筑商都应给予高度的重视。以工程量确认签证为例，项目经理向工程师（或工程师代表）提交确认报告，工程师给予签字确认，这个过程就完成了合同从要约到承诺的签订过程，并将在双方之间首掘产生一系列的法律效果，如工期延长、工程款增加等。最高人民法院“关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”已于2005年1月1日施行，该司法解释规定了许多崭新的内容。如该告顷解释第20条规定：“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可该竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。”也就是说，发包人再也不能象以前一样无限期地拖延竣工结算了。如果当事人约定“逾期不答复，视为认可”，游戏方式将进入一个全新的境界。在有约在先的情况下，如果建筑商在竣工验收后及时向开发商提交了竣工结算报告，而开发商对此不置可否，约定的期限一过，建筑商的竣工结算报告将上升为至高无上的结算依据。一个前期合同约定加一个后期结算签证，就彻底解决了工程款悬而不决的大问题，这就是签证的魅力。反言之，如果开发商没有签证意识，或者签证意识不足，也极有可能坠入被动的泥潭中。建设部、国家工商行政管理局联合制定的《建设工程施工合同示范文本GF——1999——0201》（以下简称“99示范文本”）第31条有这样的规定：“承包人在工程变更确定后14天内，提出工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款；”“承包人在14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。”这个条款对建筑商至关重要，工程变更了，工程价款必有变动，但若在14天内未提出签证要求，通俗而言，就是“过期作废”了。

本文所说的签证，不仅包括项目经理、工程师就工期顺延、增减工程款、支付费用、赔偿损失等达成的合议，如签证单、补充协议、工作联系单、会议纪要等，还包括工程师对项目经理提交的请求报告、通知等的签收。“99示范文本”在工程建设实务中已被广泛采用，故本文站在建筑商的角度，重点对示范文本的签证情形进行解读，并对有关实务问题提出解决方案，以期对者友核建筑商能有所裨益。

就是简单的，只有业主、差含监理和施工单位签署的，不涉及到设计单位。就是现场发生的设计没有的东西。通过业主现场确定，然后顷碰形成文件及虚乎笑图形。

工程量签证单就是三方在场共同对现场完成的工程量进行见证的单。

图纸以外的项目施工，所谈游档发生的工程量必须办理签证。

签证单填写方法：

1、签证原因、依据。

2、所在部位。

3、工程数量（最好根据定额子目的要求来签量，便于结算时套用定额，如涉及返工磨敏等没有相应定额子目可直接签证费用含乱或套用相似定额）。

四、增项签证单怎么做？

建筑工程的增项签证单一般都是指原设计没有或原设计与建设单位要求不符，建设单位自行增加的施工任务，一般情况下都需要进行签证，具体的需要看合同怎么签订的，有的施工合同上明文规定低于1000元以内的变更增项不做签证，如果合同没有规定通常做法是:

首先根据建设单位要求，施工单位出一个工程确认单(或叫工程联系单)，目的是将建设单位的意图以书面形氏好嫌式明确下来，待建设监理单位签字确认后，组织施工，施工过程中，做好让建设监理人员随时记录，以便最终进行签证，最后就是签证。

也有的地方在审计的时候要求必须有建设单位的变更单和签证单，那样的话，可以先做变更单，施工完后，做签证单(这样就不必做工程确认单了)。

扩展资料：

图纸以外的项目施工，所发生的工程量必须办理签证。

签证单填写方法：

1、签证原因、依据。

2、所在部位。

3、工程数量（最好根据定额子目的要求来签量，便于结算时套用定额，如涉及返袜橘工等没有相应定额子目可直接签证费用或套用相似定额）。

工程签证的概念，在中国建设工程造价管理协会于2002年发布的《歼手工程造价咨询业务操作指导规程》中，被解释和定义为：“按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。”

参考资料来源：百度百科——工程签证