工程签证原因与内容

工程签证，一般指在施工合同履行过程中，承发包双方根据原合同约定原则或行业惯例，双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明（业界一般以技术核定单和业务联系单的形式体现）。

相当于就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。

工程签证的原因

工期签证是工程签证一种，

　　工期签证包括：

　　停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。

　　工程签证：按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明 （注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多）。

　　通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。

　　现场经济签证包括：

　　（1）零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。

　　（2）零星工程。

　　（3）临时设施增补项目。

　　（4）隐蔽工程签证。

　　（5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。

　　（6）议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在施工前确定材料价格。

　　（7）其它需要签证的费用。

　　工期签证包括：

　　停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。

工程签证的含义及内容

工程签证单作用如下：

工程签证单可以在委托代理人平台上通过签认证明的形式，高效解决施工过程中在限额范围内各种行为的涉款事件，促进了各种不同的有争议施工行为的高效协调和快速解决。

工程签证单含义是：按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。

工程签证是什么情况需要签证

在须办理签证的事由发生起十四个日历天内，由施工方书面提交监理方；监理方收到签证日起三个日历天内审核完毕，加具体意见后提交建设单位审定；建设单位收到二个工作日内审定确认后返回各单位存档。超过上述规定时效，监理有权不受理，建设单位有权不作审定，所有增补签证被视为无效签证。

工程签证原因与内容有关吗

签名：这种情况只能称阅过，相关人未发表同意与否的意见。

签名+同意：同意二字看似简单实则意思含糊，是同意乙方所报工程量属实呢，还是同意乙方所报送单价呢，亦或二者都同意呢，如果在合同中发包人授权监理人管理工程的话，则仅有发包人签名的签证是无效的，如果还有监理人签字，则该签证的处理结果可能是，工程量得到认可，单价经过审核后未必得到认可，造价工程师也可能签按审核的价格进入结算。

签名+情况属实：如果发包人签署意见为情况属实，则充其量只能作为费用与工期索赔的证据，而并非签证。能否增加费用或者顺延竣工日期尚要结合合同约定以及其他证据材料综合认定。如是以上情况属实，发包人及造价工程师根据合同的结算方式，审查结算内容的合法性，如有重复计价现象，发包人及造价工程师完全可以拒绝结算重复计价部分，因为以上情况属实只能说明事实的存在，并没有完全确认所列项目可以结算。

监理人往往认为情况属实仅仅是见证承包人做的事情属实，工程量和价钱由发包人自己核定，原因是怕管多了发包人认为监理人为承包人说话。

签名+以上情况属实，同意结算：发包人既确认了事实的存在并同意支付事实的费用，如确属签证人员失误引起的重复计价，造价工程师应将问题提交由发承包人双方协商解决，双方协商不成，造价工程师一般只能认为发包人愿意额外支付此项重复费用因某种理由补贴给承包人。

签证必须遵守的原则：

能够附图的（草图、示意图）尽量避免单纯的文字形式进行签证；签证应尽量做到有据可依，尽量把签证图纸化。

能够签事实的尽量避免直接签结果（包括直接签工程量）；

能够签工程量的尽量避免直接签单价；

能够签单价的尽量避免直接签总价；

费用签证必须经过索赔程序方能进行，避免直接进行费用签证。

签证虽然在法律层面上是一种补充协议，对发承包人双方均有法律约束力，从法律意义上讲，只有法院才有权撤销或否定其效力，但造价工程师可建议发承包人双方重新达成新的协议，从而否决原先不实的签证。

直接签总价或单价的签证审核。补充项目以单方造价或总价方式的签证，造价工程师审核一般可以先运用工程量和材料价格签证的确认方法对工程量和材料价格予以审核，再参考国家定额标准和有关文件进行测算，签证的单方造价和总价格高于测算结果，如无特殊原因，则建议发承包人双方推翻原签证，达成新的签证（如按测算结果确认）

直接签结果（包括工程量）的签证审核。可按工程量计算规则，复核所签工程量的真实性，如工程量不实，仍可建议发承包人双方达成新的签证。

仅签文字事实签证的审核。对既无明确的工程量，也无明确的价值量，仅仅从技术的角度陈述某一项目的实际施工情况的签证。造价工程师审核这样一种签证要采取一个切入点的方法进行；首先考虑这一项目是否需要作为增加项目，是不是重复计算；界定的方法：分析和证实发包人驻工地代表对于某一项内容是否知道施工过程中确实发生了，如发生了是否知道这项内容在原预算的某一个定额子目中有没有包含，分析证实后说明清楚，然后加以界定，准确计算。

签文字事实+附图（草图、示意图）签证的审核。这样较详细的，在审核内容真实的情况下，可按一般审核的方法进行即可。

工程签证内容包括

是在竣工验收后。

施工现场工程签证是工程建设在施工期间的各种因素和条件发生变化情况的真实记录和证实。

有时间限制，注意看合同，一般情况下，直到本工程结算完毕应该都是有效的。

工程签证事由

工程签证需要做到以下七个原则：

1、准确计算原则如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量，凡是可明确计算工程量套综合单价（或定额单价）的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。

2、实事求是原则如无法套用综合单价（或定额单价）计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量，但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。

3、及时处理原则现场签证不论是承包商，还是业主均应抓紧时间及时处理，以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷，且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。

4、避免重复原则在办理签证时，必须注意签证单上的内容与合同承诺、设计图纸、预算定额、费用定额、预算定额计价、工程量清单计价等所包含的内容是否有重复，对重复项目内容不得再计算签证费用。

5、废料回收原则因现场签证中许多是障碍物拆除和措施性工程，所以，凡是拆除和措施性工程中发生的材料或设备需要回收的（不回收的需注明），应签明回收单位，并由回收单位出具证明。

6、现场跟踪原则为了加强管理，严格控制投资，凡是费用数额较大（具体额度由业主根据工程大小确定）的签证，在费用发生之前，承包商应与现场监理人员及造价审核人员一同到现场察看。

7、授权适度原则分清签证权限，加强签证管理，签证必须由谁来签认，谁签认才有效，什么样的形式才有效等事项必须在合同中予以明确。1、现场签证必须是书面形式，手续要齐全，且部位、工程做法、工程量、变更原因等均应写清楚，还须另附图纸。2、工程名称、工程量的基本单位及计算规则应正确，材料的材质、设备的规格型号要标注清晰，工艺条件及技术要求应明确。3、工程签证时应灵活应变，工程施工比较集中、工程量较大的应实签工程量；而量很少、作业较分散的则可根据实际消耗量签出人工、材料和机械台班量。4、在合同中已有约定的，不得再进行签证；如人工浮动工资、议价项目、材料价格等未在合同中、约定的，应由相关管理人员以补充协议的形式进行约定，而现不得以工程签证的形式替代。5、施工前应研究归纳出可能会发生的签证行为，同时在日常施工中须要做好签证证据的收集工作，并动态评估签证价值。6、工程签证发生时应及时办理，以“一次一签、一事一签、及时处理、及时审核”为原则，有效提高工程签证工作的效率。7、遇到设计变更或其他原因导致的工程量调整时，应根据先算后干的原则及时提出调整的工程预算，并定期报监理和业主进行审核，同时应规避边干边算及先干后算，以免工程结算时陷入被动